建设工程施工索赔的处理工作程序

1延期工期的反索赔，在工程项目建设中，承包方在合同规定的工期内没有完成合同约定的工程量和内容，延迟交付工程，影响了发包方对施工项目的使用和营运生产，造成发包方的经济损失因此，发包方可就事件向承包方进行反索赔承包方依据合同的约定和拖延的工期对发包方的损失进行赔偿2工程施工质量缺陷。

工程索赔的范围包括1不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔2业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔3由于业主和工程师方面的原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费材料费设备费增加而提出的索赔法律依据中华人民共和民法典第八百零二条因承包。

其他索赔如货币贬值汇率变化，物价和工资上涨政策法令变化发包人推迟支付工程款等原因引起的索赔二建设工程索赔程序 1索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知2发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和或延长工期的索赔报告及有关资料3监理工程师。

在程序方面，承包人应注意按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告法律依据 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十条 建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第。

3其他有关施工的素赔由于建设工程工程量大投资多结构复杂技术和质量要求高工期长，且工程本身和工程的环境有许多不确定性，难以全部概括施工过程中存在的问题，承包方可根据实际情况进行索赔常见的比如由承包商提供施工详图包括计算书交工程师审批后方能施工，但其审批拖延所造成的延误，已影响到网络计划中。

按索赔的处理方式索赔可以分为单元项索赔总索赔等2中华人民共和国民法典第七百九十三条建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理一修复后的建设工程经验收合格的。

第一，建筑工程索赔的概念 建设工程索赔，是在施工过程中由于对方原因使本企业付出了额外的费用，受损方通过合法的程序要求偿还全部损失的行为换句话说，凡是超出原合同约定的内容给对方带来了损失，且不能从原合同中获得支付的额外开支，均应得到补偿一方有权向另一方提出索赔一般地讲，工程索赔是。

薛峰律师解析从索赔的基本含义，可以看出索赔具有以下基本特征1狭义的“索赔”是承包人对发包人的单向索赔在建设工程施工过程中，发包人处于一种相对优势地位，发包人可以通过从应付承包人的工程款或履约担保金中抵扣来补偿损失实践中，最主要且比较常见的索赔还是承包人对发包人的索赔2只有。

解析常见的工程索赔证据有以下多种类型1各种合同文件，包括施工合同协议书及其附件中标通知书投标书标准和技术规范图纸工程量清单工程报价单或预算书有关技术资料和要求施工过程中的补充协议等2工程各种往来函件通知答复等3建筑材料和设备的采购订货运输进场。

一建设工程索赔目标分类 按索赔事件的影响分类工期拖延索赔由于发包人未能按合同规定提供施工条件，如未及时交付设计图纸技术资料场地道路等或非承包人原因发包人指令停止工程实施或其他不可抗力因素作用等原因，造成工程中断，或工程进度放慢，使工期拖延，承包人对此提出索赔不可预见的外部。

2设备费可采用机械台班费机械折旧费设备租赁费等几种形式3保函手续费工程延期时，保函手续费相应增加4主要是人员设备场地租用等成本费本，但不能包含利润以上人员设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范。

4 若工程师在收到索赔报告和相关资料后28天内未给予答复或未对承包商提出进一步要求，则视为该项索赔已获得认可5 当索赔事件持续进行时，承包商应在事件发生后阶段性向工程师发出索赔意向，并在索赔事件结束后28天内提交索赔的有关资料和最终索赔报告建设工程施工索赔证据主要包括以下几方面1。

”第7条规定，“工程的承包价格应由企业与工程发包单位本着公平合理的原则，通过投标竞争，在双方签订的工程承包合同中规定在工程施工中，如发生工程量变化，设计变更等，企业有权要求按有关规定调整预决算”上述条款也可作为建筑企业向发包人要求索赔的依据二建设工程索赔的费用组成 索赔费用。

综上所述，如果工程部分包给分包商的，分包商的索赔款也适用上述各项费用，当分包商提出索赔时，其索赔要求应列入总包商的索赔要求中一并提交法律依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十七条规定当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理没。

索赔的依据主要有合同文件，法律法规，工程建设惯例等可以作为证据的材料主要有书证物证证人和证言视听材料被告人供述和有关当事人陈述鉴定结论勘察检验笔录工程索赔证据主要有各种合同文件，包括施工合同协议书及其附件，中标通知书，投标书，规范，图纸，工程量清单，工程报价单和预算。